Договор на установку дверей между юридическими лицами

Договор на установку дверей (межкомнатных и металлических) - скачать образец 2019

Полезная информация

Ремонт дверей – один из частых вопросов, возникающих у владельцев недвижимости. Услуги в этой сфере пользуются неизменно высоким спросом, а цены на установку весьма варьируются. Заказчик и исполнитель (подрядчик) заключают договор на установку дверей, и затем уже начинаются работа по изготовлению и/или монтажу дверей. Так как результатом этих отношений должен являться овеществленный результат - установленная дверь, то и отношения эти следуют квалифицировать в качестве подрядных. Это означает, что заключая такой договор на установку межкомнатных дверей, сторонам обязательно следует определиться с тем, какие именно работы должны быть проведены, и какой срок их проведения, в противном случае договор будет являться незаключенным (ст. 432 ГК РФ). При этом, если стороны по какой-то причине не определили в соглашении стоимость работ, это не будет являться препятствием для признания факта незаключенности сделки, но в этом случае чрезвычайно высока вероятность судебного спора. Однако указание в соглашении положений, составляющих один только предмет договора, также неоправданно, следует обратить внимание на иные нюансы, регулирующие отношения сторон и оказывающие существенное влияние на степень их удовлетворенности сложившимися правоотношениями. Для подряда специфично, например, привлечение субподрядчиков к осуществлению работ, если не указано иное, подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков, что для заказчика, желающего установить дверь к себе в жилище, может быть нежелательно.

У всякого предприятия, начинающего заниматься изготовлением или установкой, возникает необходимость надлежащего юридического обеспечения бизнеса. Требуется подготовить образец договора на установку дверей, который будет в дальнейшем использоваться для оформления отношений с заказчиками. Конечно, наверняка заготовку для текста можно найти и в Интернете. Договор на установку двери металлической, не отличающийся существенно от предыдущего варианта, вполне может быть составлен и с помощью юристов, которые также захотят получить оплату за свою работу. Однако существует и более практичная альтернатива, а именно использование нашего сервиса, где представлено множество интерактивных шаблонов договоров на самые разные случаи жизни. Среди прочего, здесь же можно подготовить договор на установку двери, скачать его.

Договор на установку дверей

ДОГОВОР № ___НА УСТАНОВКУ ДВЕРЕЙ

г. Москва

«___» ________ 201_ г.

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Истринская мануфактура», в лице Генерального директора Зуева Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Заказчик ____________________________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется провести работы по установке дверей и порталов на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять и уплатить за нее определенную настоящим договором цену.

1.2. Перечень работ, их стоимость и общая сумма договора определяются в Счете (Приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Порядок расчетов

2.1. Оплата Заказчиком стоимости услуг по установки дверей и порталов производится на основании выставляемого Исполнителем Счета, после подписания Акта сдачи - приемки работ (Приложение 2).

2.2. Срок исполнения заказа определяется из расчета установки 3 (Трех) стандартных дней в рабочий день (8 часов).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Установить Заказчику двери и порталы с надлежащим качеством и в обусловленный настоящим договором срок.

3.1.2. Произвести работы в полном объёме, согласно Счету к настоящему договора.

3.1.3. В случае изменения сроков проведения работ по установке, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о новых сроках проведения работ, но не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней.

3.1.4. За 3 (Три) дня до начала работ предупредить Заказчика или его представителя.

3.2. Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера договора и предмета доверения) обязан:

3.2.1. Подписать Договор и Счет.

3.2.2. Осуществить проверку при приемке работ согласно Счету и подписать Акт сдачи-приемки работ.

3.2.3. Предъявить Исполнителю претензию в письменной форме, по замеченным при приемке или в процессе эксплуатации недостаткам выполненных работ, в течение 14 дней с момента получения.

3.2.4. Обеспечить допуск на объект проведения работ установщиков дверей.

3.2.5. Обеспечить подготовку проемов под установку дверей и порталов в соответствии с Требованиями к размерам проемов под двери (Приложение 2 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции).

3.2.6. Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции).

3.2.7. Присутствовать при проверке проемов по п.п. 3.2.5 и 3.2.6 и при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов при установке дверей и/или порталов.

3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.2 - 3.2.7 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика по выполнению основных и дополнительных работ, связанных с установкой дверей и порталов согласно настоящему договору.

3.4. При несоблюдении качества выполняемых работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: – соразмерного уменьшения договорной цены; – безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок;

– возмещения своих расходов по устранению недостатков выполненных работ.

3.5. В случае существенного нарушения качества выполняемых работ - обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков - Заказчик вправе отказаться от исполнения работ по данному договору и потребовать возврата уплаченной за работы денежной суммы.

4. Ответственность сторон

4.1. За несвоевременное выполнение работ по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% в день от стоимости не выполненных работ, но не более чем 100%.

4.2. Исполнитель отвечает за недостатки выполненных работ, если Заказчик докажет, что недостатки возникли не вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации дверей.

4.3. Представители Исполнителя (установщики дверей) и Заказчик (или его доверенное лицо) приезжают на объект для проведения работ строго в оговоренное время (± 30 мин.), в случае неявки представителей одной из сторон другая оплачивает вызов потерпевшей стороны в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

4.4. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

4.5. Заказчик гарантирует готовность объекта к проведению монтажных работ, любой выезд на неподготовленный к монтажу продукции объект оплачивается отдельно.

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия споры между сторонами подлежат рассмотрению в соответствующих судебных органах.

7. Срок действия договора

7.1. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается в момент подписания Акта сдачи – приемки работ.

7.2. Договор может быть расторгнут:

7.2.1. По соглашению Сторон.

7.2.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Приложения №№ 1, 3 к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору регулируются Дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора после их подписания полномочными представителями Сторон.

8.3. По всем остальным вопросам, которые не были отражены в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.

8.5. Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса, изменении организационно – правовой формы и банковских реквизитов.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «Истринская мануфактура»

Юридический адрес: 129085, г. Москва, ул. Цандера, д.9, стр.2

Фактический адрес: 143500,МО, Истринский р-н, пос.Северный, 33 Адрес для переписки: 119454, Москва, просп. Вернадского, д. 50А, кв. 7 Телефон: (499) 551-01-79, (926) 790-86-60 ИНН/КПП: 7717721337 /771701001 ОГРН: 1127746215332 р/с: 4070281054040001199в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»БИК 044525225

к/с: 30101810400000000225

ЗАКАЗЧИК

10. Подписи сторон

Типовой договор на установку дверей

Опубликовано 07.08.2019 · Комментарии: 0 · На чтение: 11 мин

Дата и место заключения соглашения.
Наименование сторон.
Предмет договора. В соответствии с условиями настоящего договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить работы по монтажу оборудования (перечень работ, их объем и виды указываются в соглашении), а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику обусловленную соглашением цену. Способы выполнения работ определяются сторонами в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора подряда на монтаж оборудования. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ определяются участниками сделки в соответствующих перечнях, являющихся неотъемлемой частью соглашения. Уточняется, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи.
Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
Сроки выполнения работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение. Указываются дата начала и окончания работ, а также промежуточные сроки. Уточняются условия и порядок переноса сроков начала и окончания работ.
Стоимость работ и порядок расчетов. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается настоящий договор подряда на монтаж оборудования.
Порядок сдачи и приема работ по монтажу оборудования. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
Ответственность сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию подрядчика или заказчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.
Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями договора и законодательством России.
Форс-мажор. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
Прочие условия. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
Список приложений.
Адреса и реквизиты сторон.
Подписи сторон.

Определившись с компанией, которая будет устанавливать двери, окна или мебель в квартире, доме, производственном, общественном помещении или офисе, частным лицам и организациям необходимо заключить договор. Этот документ определяет взаимоотношения Исполнителя с Заказчиком.

Договор на производство дверей и их установку

В документе указываются реквизиты сторон с контактной информацией, описывается вид и метод выполнения заказа, стоимость доставки и установки, устанавливаются сроки выполнения соглашения, способ доставки изделий, место, где будет осуществляться монтаж. Необходимо обязательно включить описание предмета договора, его характеристик, количества и марки комплектующих.

Отдельно оговариваются виды, объемы и стоимость дополнительных услуг, число рабочих, необходимых для выполнения работ, указанных в соглашении.

В договор включается пункт, определяющий санкции к Исполнителю и Заказчику в случае нарушения с их стороны условий сделки. Подписать документ должны обе стороны, получив каждая по экземпляру.

Типовой договор должен включать несколько обязательных пунктов.

Этот пункт должен присутствовать в любом договоре. Именно предмет договора определяет дальнейшие условия, в том числе, права и обязанности сторон.

Пример содержания пункта, определяющего предмет Договора

Ненадлежащее исполнение сторонами своих обязанностей может привести к печальным последствиям: штрафным санкциям, выплате пени, предусмотренных законодательством, необходимость возвещения убытков, расторжению договора, судебным разбирательствам.

Пример оформления пункта, касающегося прав и обязанностей сторон

Бывают ситуации, когда исполнитель во время переговоров озвучивает один срок установки, а в договоре фигурирует другой, установленный с большим запасом. Нужно понимать, что подписав документ с зафиксированным периодом проведения работ, потом ссылаться на устные договоренности бесполезно.

Пункт Договора касательно сроков его выполнения

Как видно на фото, некоторые поставщики услуг отказываются от части ответственности при срыве сроков.

Однако, по Закону «О защите прав потребителей» заказчик имеет право:

на назначение нового срока для выполнения договора;
назначить другого исполнителя и требовать от прежнего возмещения расходов;
предъявить требование об уменьшении оплаты за выполненную работу;
потребовать от исполнителя выплаты пени за просрочку.
своими руками расторгнуть договор.

В этом пункте определяется стоимость работ, размер предварительной оплаты и порядок последующих расчетов. Оговаривается форма взаиморасчетов (наличная или перечисление).

Определение суммы Договора и способа расчетов

При проведении приемки следует быть внимательным, так как по поводу обнаруженных впоследствии недочетов выставлять исполнителю претензии бесполезно, исключая предусмотренные в гарантийных обязательствах моменты.

Как правило, для подтверждения факта приема работ сторонами подписывается акт приемки-передачи.

Акт приемки-передачи выполненной работы

Качество работы, выполненной исполнителем, должно соответствовать тем условиям, которые были оговорены в договоре.

Некачественная установка Внешний вид установленной двери Брак в работе

В этом разделе указывается информация по периоду, в течение которого исполнитель отвечает за недостатки, выявленные в его работе.

Пример предоставляемых исполнителем гарантийных обязательств

К этому пункту следует отнестись с повышенным вниманием, так как именно в нем и в Приложениях указываются конкретные требования заказчика.

Приложение к Договору

Перечень работ и необходимых комплектующих обычно оговариваются в спецификациях.

Спецификация к Договору

Если какие-либо из нюансов не будут учтены, предъявить претензии к исполнителю будет сложно.

Пример оформления пункта, касающегося условий выполнения договора

Исполнитель может в письменной форме зафиксировать меры, которые должен принимать Заказчик для обеспечения правильной эксплуатации установленных дверных блоков.

Вариант, как может быть оформлена инструкция по эксплуатации

Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий договора установлена действующим законодательством.

В этом пункте необходимо зафиксировать судебную инстанцию, в которую могут обратиться стороны для разрешения спорных вопросов.

Вариант оформления раздела, касающегося урегулирования споров

Случаются ситуации, при которых стороны не могут полностью или частично выполнить условия Договора. Такие обстоятельства необходимо также зафиксировать.

Пункт, касающийся форс-мажора

Реквизиты сторон

В этом разделе нужно указать адреса и реквизиты обеих сторон.

Контактная информация

Советы по выбору компании-установщика

Торопиться с подписанием договора на монтаж дверей не следует. Необходимо тщательно проанализировать рынок, посетив несколько офисов компаний.

Офис компании, занимающейся установкой дверей

На какие моменты следует обратить внимание при изучении вариантов:

расценки на работу;
наличие у организации сайта, где размещена информация об ассортименте предлагаемых услуг и офиса, где можно обговорить условия, ознакомиться с имеющимися документами и каталогами, иллюстрирующими выполненные заказы;

Сертификат соответствия системы менеджмента компании, занимающейся установкой металлических дверей

отзывы клиентов, имевших опыт сотрудничества с компанией;
оказание услуги по бесплатному выезду на место для снятия размеров;

Проведение замеров

опыт проведения работ по монтажу дверных полотен.

Договор на установку дверей образец

Инфо

Заказчик гарантирует готовность объекта к проведению монтажных работ, любой выезд на неподготовленный к монтажу продукции объект оплачивается отдельно. 5. Форс-мажор 5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Так как результатом этих отношений должен являться овеществленный результат — установленная дверь, то и отношения эти следуют квалифицировать в качестве подрядных. Это означает, что заключая такой договор на установку межкомнатных дверей, сторонам обязательно следует определиться с тем, какие именно работы должны быть проведены, и какой срок их проведения, в противном случае договор будет являться незаключенным (ст. 432 ГК РФ).

Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции). 3.2.7. Присутствовать при проверке проемов по п.п. 3.2.5 и 3.2.6 и при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов при установке дверей и/или порталов.

3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.2 — 3.2.7 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика по выполнению основных и дополнительных работ, связанных с установкой дверей и порталов согласно настоящему договору. 3.4.Способ установки дверного блока — по уровню по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери). 7.2.

Установка доборов в день установки ; доборы не устанавливаются (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной). 7.3. Прибитие наличников в день установки ; «наживить» наличник ; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной). 8.

Прочие условия 8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются. 8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сфере

Какие документы есть еще

Все документы из раздела «Договор на оказание услуг, аутстаффинга, аутсорсинга»
Рубрикатор всех типовых договоров

Все документы из раздела «Договор подряда: бытового, строительного, субподряда»
Рубрикатор всех типовых договоров

Для урегулирования правоотношений, которые возникают между продавцами и потребителями, используются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о защите прав потребителей.

Гражданский кодекс РФ

При приобретении дверей, помимо перечисленных документов, следует руководствоваться дополнительными актами, которые могут применяться в следующих ситуациях:

Покупка изделий может быть осуществлена после выбора потребителем товара путем ознакомления с его образцами. В этом случае необходимо придерживаться положений постановления Правительства РФ №918 от 21.07.97 г. (с изменениями и дополнениями), которое устанавливает правила реализации продукции по образцам.
Если приобретение происходит после изучения покупателем предлагаемого товара по каталогам, проспектам, буклетам, другими способами, которые не предполагают непосредственное ознакомление с продукцией, для урегулирования правоотношений сторон применяется постановление Правительства № 612 от 27.09.2007 г. (с внесенными дополнениями), где утверждаются правила реализации товара дистанционным методом.

Продаваемая продукция должна соответствовать требованиям действующих стандартов:

ГОСТ 31173-2003, распространяющийся на стальные дверные блоки.
ГОСТ 475-2016, который регламентирует требования к деревянным и комбинированным блокам.
ГОСТ 30970-2014, устанавливающий нормы на блоки дверей из ПВХ-профилей.

При заключении договора на монтаж дверей применяются нормы, указанные в постановлении Правительства № 1025 от 15.08.1997 г., которое утверждает правила бытового обслуживания населения в стране.

Вид договорных отношений с продавцом и установщиком дверей может быть следующим:

Заключается договор на продажу окон и дверей.
Оформляется договор на монтаж дверей или оконных конструкций.
Производится заключение комбинированного договора на поставку и выполнение работ по монтажу.

Видео в этой статье позволит лучше разобраться в вопросе.

Бизнес и финансы

БизнесБанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитПромышленностьМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаСтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьер

Порядок действий в случае нарушения исполнителем условий договора

Если нарушены права заказчика, ему следует направить в адрес исполнителя претензию в письменном виде. Ее можно вручить лично или выслать по почте.

Претензия к установщикам дверей

Претензия составляется в двух экземплярах, один из которых должен остаться у Заказчика. Она должна содержать данные заявителя, его подпись и дату подачи документа.
При отказе установщика дверей принять бумагу, ее отправляют почтой с уведомлением.
В случае отказа организации удовлетворить требования, указанные в претензии, он может обратиться в судебную инстанцию.

Заключая договор на изготовление дверей ПВХ, металлических или деревянных блоков, а также их установку, необходимо сделать тщательный анализ документа, настояв на внесении пунктов, имеющих значение для заказчика. Ответственные компании должны учитывать пожелания клиентов.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора согласовать с Заказчиком требования к параметрам, дизайну, отделке и качеству дверей. ФИО и телефон уполномоченного лица Подрядчика, ответственного за согласование условий работ: ______________________.

Согласование происходит следующим способом: выезд уполномоченного лица Подрядчика по адресу Заказчика, указанному в разделе 9 настоящего договора, производство необходимых замеров, заполнение Сторонами Приложения N ___ (перечень требований Заказчика).

2.1.2. Не позднее _______ с момента согласования с Заказчиком вышеуказанных требований представить Заказчику: — эскизы дверей в количестве ____ шт. (Приложение N ___ к настоящему договору); — смету работ (Приложение N ___ к настоящему договору).

2.1.3. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика утвержденных эскизов и сметы работ приступить к выполнению работ и завершить изготовление дверей не позднее _______ с момента начала работ.

2.1.4. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приему-передаче, согласовать с Заказчиком дату приема-передачи дверей, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.1.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результатов работ, доставить Заказчику своими силами за свой счет изготовленные двери и передать их Заказчику вместе с оригиналами документов, перечисленных в п. 2.1.4 настоящего договора.

2.2.1. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика эскизов дверей и сметы работ: а) направить Подрядчику подписанные эскизы и смету; б) предоставить Подрядчику свои обоснованные возражения по эскизам и/или смете.

2.2.1.1. В случае если Заказчик имеет возражения по эскизам и/или смете, Заказчик вправе, не подписывая указанные документы, связаться с уполномоченным лицом Подрядчика, указанным в п. 2.1.1 настоящего договора, для обсуждения деталей вопроса. Срок выполнения Подрядчиком обязанностей по изготовлению дверей откладывается на время, затраченное на дополнительное согласование условий работ.

2.2.2. Принять результат работы в день, согласованный Сторонами, и оплатить работу Подрядчика в срок, предусмотренный настоящим договором.

Договор на Установку Дверей: Что Следует Предусмотреть

Решив благоустроить помещение и установить новые двери, многие основное внимание уделяют выбору модели конструкции. Конечно, внешний вид и качество продукции имеют большое значение. Но для нормальной эксплуатации и долгого срока службы изделий чрезвычайно важно найти надежную организацию, занимающуюся монтажом и грамотно заключить договор на установку дверей.

Советы по выбору компании-установщика

Офис компании, занимающейся установкой дверей

На какие моменты следует обратить внимание при изучении вариантов:

расценки на работу;
наличие у организации сайта, где размещена информация об ассортименте предлагаемых услуг и офиса, где можно обговорить условия, ознакомиться с имеющимися документами и каталогами, иллюстрирующими выполненные заказы;

Сертификат соответствия системы менеджмента компании, занимающейся установкой металлических дверей

Проведение переговоров в офисе

отзывы клиентов, имевших опыт сотрудничества с компанией;
оказание услуги по бесплатному выезду на место для снятия размеров;

опыт проведения работ по монтажу дверных полотен.

Важно! Не всегда давно работающие на рынке организации могут обеспечить лучший сервис, и дать более выгодное ценовое предложение по сравнению с недавно появившимися компаниями. Зачастую молодые фирмы, желающие зарекомендовать себя, наработать клиентскую базу, предлагают хорошие условия и уделяют большое внимание качеству выполняемых работ.

Что представляет собой договор на монтаж дверей

Договор на производство дверей и их установку

Нормативные документы и законодательные акты, действующие при заключении договоров

Актуальная редакция закона о защите прав потребителей

Покупка изделий может быть осуществлена после выбора потребителем товара путем ознакомления с его образцами. В этом случае необходимо придерживаться положений постановления Правительства РФ №918 от 21.07.97 г. (с изменениями и дополнениями), которое устанавливает правила реализации продукции по образцам.
Если приобретение происходит после изучения покупателем предлагаемого товара по каталогам, проспектам, буклетам, другими способами, которые не предполагают непосредственное ознакомление с продукцией, для урегулирования правоотношений сторон применяется постановление Правительства № 612 от 27.09.2007 г. (с внесенными дополнениями), где утверждаются правила реализации товара дистанционным методом.

Продаваемая продукция должна соответствовать требованиям действующих стандартов:

ГОСТ 31173-2003, распространяющийся на стальные дверные блоки.
ГОСТ 475-2016, который регламентирует требования к деревянным и комбинированным блокам.
ГОСТ 30970-2014, устанавливающий нормы на блоки дверей из ПВХ-профилей.

Вид договорных отношений с продавцом и установщиком дверей может быть следующим:

Заключается договор на продажу окон и дверей.
Оформляется договор на монтаж дверей или оконных конструкций.
Производится заключение комбинированного договора на поставку и выполнение работ по монтажу.

Видео в этой статье позволит лучше разобраться в вопросе.

Оформление договора на монтаж дверей

Типовой договор должен включать несколько обязательных пунктов.

Предмет договора и срок его действия

Пример содержания пункта, определяющего предмет Договора

Права и обязанности исполнителя и заказчика

Пример оформления пункта, касающегося прав и обязанностей сторон

Сроки выполнения работ

Пункт Договора касательно сроков его выполнения

Как видно на фото, некоторые поставщики услуг отказываются от части ответственности при срыве сроков.

Однако, по Закону «О защите прав потребителей» заказчик имеет право:

на назначение нового срока для выполнения договора;
назначить другого исполнителя и требовать от прежнего возмещения расходов;
предъявить требование об уменьшении оплаты за выполненную работу;
потребовать от исполнителя выплаты пени за просрочку.
своими руками расторгнуть договор.

Стоимость работ и порядок расчета

Определение суммы Договора и способа расчетов

Важно! Цена комплектующих, стоимость услуг и порядок внесения платы должны соответствовать ранее оговариваемым условиям.

Порядок приемки выполненной работы

Определение порядка приемки работы

Как правило, для подтверждения факта приема работ сторонами подписывается акт приемки-передачи.

Акт приемки-передачи выполненной работы

Важно! Рекомендуется контролировать работу исполнителя на всех ее этапах, так как это позволяет вовремя отследить нарушения.

Некачественная установка Внешний вид установленной двери Брак в работе

Гарантийные обязательства

Пример предоставляемых исполнителем гарантийных обязательств

Условия проведения монтажа

Перечень работ и необходимых комплектующих обычно оговариваются в спецификациях.

Если какие-либо из нюансов не будут учтены, предъявить претензии к исполнителю будет сложно.

Пример оформления пункта, касающегося условий выполнения договора

Ответственность исполнителя и заказчика

Пример оформления пункта, касающегося ответственности сторон за неисполнение обязательств

Порядок разрешения споров

Вариант оформления раздела, касающегося урегулирования споров

Действие непреодолимой силы

Пункт, касающийся форс-мажора

Реквизиты сторон

В этом разделе нужно указать адреса и реквизиты обеих сторон.

Порядок действий в случае нарушения исполнителем условий договора

Претензия к установщикам дверей

Претензия составляется в двух экземплярах, один из которых должен остаться у Заказчика. Она должна содержать данные заявителя, его подпись и дату подачи документа.
При отказе установщика дверей принять бумагу, ее отправляют почтой с уведомлением.
В случае отказа организации удовлетворить требования, указанные в претензии, он может обратиться в судебную инстанцию.

Договор подряда на выполнение работ по установке металлических дверей

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по установке металлических дверей

г. Магнитогорск « » 2011г.

-4 г. Магнитогорска», . Н., действующего на основании Доверенности от 01.01.2001г. № 06-02\11, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны и _________________, в лице _____________________, действующего на основании _________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его из средств городского бюджета.

1.2. Настоящий договор заключен с целью обеспечения безопасности жителей домов, предотвращения доступа посторонних лиц в места общего пользования, с целью обеспечения благоприятных и комфортных условий проживания населения в жилых домах включенных в долгосрочную городскую целевую программу на годы, утвержденную Постановлением главы города от 01.01.2001г. , в соответствии с Постановлением администрации города от 01.01.2001г. «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», от 01.01.2001г. «О направлении денежных средств», и по результатам проведенного конкурса в соответствии с Протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ______________ от « »___________ 2011г.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: установка металлических дверей по адресам: ул. Панькова, д.1 (4 штуки); ул. Чайковского, дштук)

1.4. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам, требования определяет дефектная ведомость, проектно-сметная документация Заказчика, и график выполнения работ Подрядчика.

1.5. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами и средствами.

1.6. Срок выполнения работ: 23 декабря 2011 года.

1.7. Работы считаются выполненными после подписания актов приема-сдачи (форма-2) работ Сторонами по установленным действующим законодательством формам.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.Цена настоящего договора составляет __________________________(_______________________), с НДС, с транспортными расходами и прочими платежами.

2.2.Стоимость работ включает в себя изготовление металлических дверей из материала Подрядчика.

2.3.Указанная в пункте 2.1 цена определяется по проектно-сметной документации, актом сдачи-приемки (форма-2), но не более суммы указанной в пункте 2.1.

2.3. Расчет по договору производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 10 календарных дней после выставления счета-фактуры и поступления бюджетных денег на расчетный счет Заказчика. Основанием для оплаты является подписанный сторонами акт сдачи-приемки (форма-2).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Предоставить график выполнения работ по установке металлических дверей одновременно с передачей проектно-сметной документации.

3.1.2. Своими силами, материалами и средствами выполнить все работы в объеме, предусмотренном договором, и сдать работы Заказчику в установленный настоящим договором срок.

3.1.3. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно смете и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

3.1.4. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору.

3.1.5. При необходимости использования в ходе выполнения работ энергоносителей (воды, электроэнергии) до начала работ заключить с Заказчиком отдельный договор на предоставление коммунальных ресурсов и оплатить их.

3.1.6. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

3.1.7. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

3.1.8. В случае несоответствия результатов работ проектно-сметной документации и требованиям строительных норм и правил, Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке результатов работ недостатки в установленный Заказчиком срок.

3.1.9. На каждую металлическую дверь предоставить технический паспорт с отметкой о соответствии требованиям ГОСТ и ТУ, с отметкой продавца или изготовителя.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Определять способы ведения работ.

3.2.2. Досрочно завершить работы.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.3.1 Передать Подрядчику объект, подлежащий ремонту, в сроки, установленные календарным планом работ.

3.3.2. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ.

3.3.3.Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

3.3.4.Оказать подрядчику услуги, связанные с энергоснабжением за отдельную плату подрядчика.

3.4.Заказчик вправе:

3.4.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ.

3.4.2. Давать указания подрядчику об устранении недостатков в виде предписаний.

3.4.3. Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность использования результата работ для целей, указанных в настоящем договоре.

3.4.4. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4. ПРИЕМ - СДАЧА РАБОТ

4.1 По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы: форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», акта приемки в эксплуатацию объекта законченного ремонтом, сертификаты качества, накладные и счета-фактуры на приобретение материалов, прочие документы по требованию Заказчика. Стоимость выполненных работ Подрядчиком определяется по формам №№ КС-2, КС-3 в базовых ценах с применением индексов изменения сметной стоимости согласно Постановлению ГК «Единый тарифный орган Челябинской области», действующих на дату утверждения проектно-сметной документации.

4.2 Заказчик в течение 5 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.4. После завершения работ (этапа работ) на объекте Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ в письменном виде.

4.5. В течение трех дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ (этапа работ) Заказчик совместно с Подрядчиком организуют приемку выполненных работ.

4.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема-сдачи работ.

КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вид, состав, качество применяемых при проведении работ материалов и подтвердить их документами, удостоверяющими качество.

5.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать СНиП.

5.3. Срок гарантии нормальной эксплуатации установленного оборудования, устанавливается продолжительностью _______ , с даты установки двери на объекте. При этом датой установки считается, дата подписания акта сдачи-приемки результата работ, по установки двери на объекте.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

5.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

5.8. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

5.9. При обнаружении дефектов выполненных работ в течении гарантийного срока, а также в случае снижения или потери прочности, устойчивости, надежности оборудования или его части, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет, а также возместить причиненные Заказчику либо третьим лицам убытки. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

6.3. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон.

7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке, при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

-4 г. Магнитогорска»

455019 г. Магнитогорск а

ИНН//

р/сч в Магнитогорском отделении № 000 Сбербанка России

Кор/сч

ПОДРЯДЧИК

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

_________________/ ______________ ____________________ /

Договор на производство и установку дверей и металлоизделий

Договор № ____

«___» ___________ 201__г.

ООО «Стильные двери» в лице Генерального директора ....., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _______________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить и установить металлическую конструкцию (дверь, решетка) размер ________________ в кол-ве ___ единиц, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить работу.

1.2. Указанные в п. 1.1. виды работ «Исполнитель» выполняет из своих материалов, на своем оборудование и своими инструментами.

1.3. Срок выполнения работ: в течение ______ рабочих дней с момента предварительной оплаты.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» самостоятельно организует работу по выполнению настоящего Договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

2.2. «Исполнитель» в срок, установленный настоящим Договором, обязан сдать, а «Заказчик» принять выполненную работу. Работа считается выполненной после подписания «Заказчиком» акта приемки- сдачи выполненных работ.

2.3. Гарантия на замки (ремонт и замена) составляет 3 (Три) месяца, гарантия на дверь 5 (Пять) лет. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, используемые не по назначению, с нарушением правил эксплуатации систем запирания, повреждения по причине небрежного обращения, вскрытие или самостоятельный ремонт, а также со следами механических повреждений, в том числе и на порошковое напыление.

2.4. В случае просрочки оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Производителю неустойку в виде пени в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. 2.5. В случае нарушения сроков выполнения работ (этапов работ), установленных настоящим Договором Производитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0.1%, установленных законодательством РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки

2.6. Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном законодательством РФ порядке.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость выполненных работ по настоящему Договору по изготовлению металлической конструкции составляет: _____________ (_____________________________________________________________________) рублей ____ копеек,

в т.ч. НДС 18% - ________________.

3.2. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: «Заказчик» производит предварительную оплату 30%. 70% от общей стоимости заказа, что _____________________ (___________________________________________________

__________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% -________________, в момент подписания Договора.

3.3. Доплату 70%, 30% от стоимости заказа, что составляет ________________ (_________________________________________

_________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% - ________________ в день получения металлической конструкции.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства РФ.

4.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному каждой из сторон.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

11. Реквизиты сторон

Производитель Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью

Юр. Адрес:

ИНН/КПП

ОГРН

Р/С

в ОАО АКБ

К/С

БИК

Генеральный директор